20.03
Вопрос #38723
Неустойка за просрочку выполнения работ
Автор:
Лиза ,
Город: Калтан / обл Кемеровская,
20.03.2019 20:13:28
Суть вопроса:
Здравствуйте! 24.10.2018 заключила договор с мебельной компанией на изготовление и монтаж кухни, работы по которому должны были быть выполнены заказчиком в течение 40 рабочих дней, т.е. 18.12.2018. 22.11.2018 (хотя заявку я подала 29.10.2018) оформили доп.соглашение на изготовление журнального столика, который технически не имеет никакого отношения к кухне. Доп.соглашение было подписано онлайн, т.е. мне выслали его эл.почтой и я отправила в ответ слово «Подтверждаю». В доп.соглашении не указано, что сроки выполнения обязательств по договору теперь смещаются. Монтаж кухни был осуществлен 18.01.2019. Написала претензию с требованием выплатить неустойку, но исполнитель сослался на изменение коммерческого предложения (доп.соглашение). Имеет ли смысл обращаться в суд с требованием неустойки? Или исполнитель прав? Кроме того, подскажите, если компания работает по субботам, считаются ли они рабочими днями для данного договора? Также мною не был внесен последний платеж по договору рассрочки оплаты, который мы заключили с фирмой, т.к. надеялась на взаимозачет и компания грозит подать в суд и требовать неустойки с меня, насколько это правомерно?
Ваш ответ
Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.
Ответы:
21.03.2019 08:20
Оплачивать нужно своевременно. Без текста договора и допсоглашения говорить о судебных перспективах затруднительно. Всегда лучше решать миром и осознавать, на какие условия подписываешься.
.
Другие вопросы:
#68536
01.06.2024 (13:12)
Бывшая жена моего супруга угрожает подать на него в розыск, основываясь на том, что в правоохранительных органах якобы на него информации
Бывшая жена моего супруга угрожает ему что подаст на него в розыск. У них совместный дочь, ей в октябре 15 лет будет, на алименты она не подавала, но супруг в течение всех лет добровольно отправляет деньги. Последние месяцы она стала писать что есть документ от приставов на алименты, копию она не показывает, как впрочем и оригинал. Сказала что приставы его не нашли. Но как непонятно, супруг 12 лет уже военнослужащий. Вчера она потребовала данные о регистрации с 1992 года,, якобы для получения паспорта дочери. С тем условием что муж мой 86 года рождения. Муж отказал, так как она начала его оскорблять и угрожать, что подаст в розыск как без вести пропавший. По её словам он гражданин Российской Федерации не законно проживает здесь. Прошу подсказать как нам быть. Какие меры принять в её адрес.
#68534
31.05.2024 (12:42)
Как обжаловать вынесение решения судьи при отсутствии на заседании всех сторон?
Как обжаловать вынесение решения судьи при отсутствии на заседании всех сторон?
Получилась глупая ситуация. Истец пришел в суд, не дождавшись спустя 2 часа ушел. Написал ходатайство о переносе в канцелярию (скорее его не передали судье).
Первый ответчик написал ходатайство о переносе из-за болезни юриста.
Второй ответчик на заседание тоже не попал в итоге. Написал в день заседания ходатайство о переносе и ходатайство о привлечении 3-го лица (ходатайств скорее всего в деле не было на заседании).
Судья вынес решение в отсутствии сторон. Решение думаю 100% не устроит стороны, т.к. не было изучения экспертизы сторонами (ознакомиться с делом дали с трудом только 1 стороне) и в экспертизе вылезла вина третьего лица которого нет в процессе и не упоминалось до этого в деле. Так же в экспертизе вылезло отсутствие части товара (а данное отсутствие не было зафиксировано в претензии и исковом)- значит это вина истца, если он за время суда что-то потерял у себя дома.
Понятно что стороны виноваты, но уже что есть.
Что посоветует делать?
#68532
30.05.2024 (16:52)
Какие сроки подачи краткой апелляционной жалобы?
Какие сроки подачи краткой апелляционной жалобы?
Решение было 2 дня назад. Гражданское дело. Районный суд.
Судья вынес решение в отсутствии сторон.
Стороны подавали ходатайства на перенос. Видимо судья отказал или не все жалобы пришли в дело к заседанию суда.
Помощник судьи через 2 дня на приеме сказал пишите краткую жалобу. Само решение будет примерно через месяц.